Stufe 2 Anlage 2 Vereinbarung der Vergütung provisorische UV Anlage GKN.xlsx

Planungsleistungen für eine provisorische UV-Anlage zur Trinkwasseraufbereitung

Extrahierter Dokumenttext · Stand: 14.09.2026, 07:55 (Europe/Berlin)

Herkunft: www.deutsche-evergabe.de

Tabellen, Layout und Zeichen können bei der Extraktion abweichen. Maßgeblich ist die Originaldatei.

Originaldatei öffnen

Planung HOAI 2021

Errichtung einer prov. UV-Anlage im Wasserwerk Genderkingen parallel zur FilterstufeUnnamed: 1Unnamed: 2Unnamed: 3Unnamed: 4Unnamed: 5
Honorarangebot nach §55 HOAI 2021
Die gelben Felder sind vom Bieter auszufüllen!Bearbeitungsstand: 08.07.2026
Bieter:
Honorarermittlung - Angebot
Der Leistungsumfang ergibt sich aus der Anlage "Leistungsbeschreibung".
Wasserwerk Genderkingen
HOAI Teil 4 - § 55 Technische Ausrüstung Verfahrenstechnik
vorläufig anrechenbare Kosten für Planung Technische Ausrüstung (Verfahrenstechnik)1300000
Honorarzone und Honorarsatz
Honorar gemäß Honorartafel zu § 55 HOAI 2021 (Basishonorar 100 %)
Teilleistungen (Verfahrenstechnik)HOAI [Prozent]Angebot [Prozent]Angebot [€]
Zu- oder Abschläge gegenüber den Regelsätzen der HOAI sind vom Bieter auf gesonderter Anlage zur Honorarermittlung zu begründen. Die Inhalte der einzelnen Leistungsphasen ergeben sich aus der Anlage "Leistungsbeschreibung"
LPh 1 - Grundlagenermittlung20
LPh 2 - Vorplanung90
LPh 3 - Entwurfsplanung170
LPh 4 - Genehmigungsplanung20
LPh 5 - Ausführungsplanung220
LPh 6 - Vorbereitung der Vergabe70
LPh 7 - Mitwirkung bei der Vergabe50
LPh 8 - Bauoberleitung350
LPh 9 - Objektbetreuung10
Gesamt10000
Summe Grundleistungen § 55 Technische Ausrüstung (Verfahrenstechnik)0
Umbauzuschlag0
Summe Grundleistungen § 55 Technische Ausrüstung (Verfahrenstechnik) + Umbauzuschlag0
Besondere Leistungen (BL):
Der Ermittlungsmodus ist vom Bieter in gesonderter Anlage zu erläutern
Weitere BL vom Bieter bei Bedarf zu ergänzen und zu erläutern
Besondere Leistungen zu HOAI Teil 4 - Objektplanung - §55 Technische Ausrüstung (Verfahrenstechnik)
LPH 1 - Grundlagenermittlung
a) Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und andere Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter1 psch.
b) Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhandener Anlagen und Anlagenteile, Darstellen von Bestandsplänen1 psch.
c) Datenerfassung,  Analysen  und Optimierungsprozesse im Bestand1 psch.
d) Analyse der vorliegenden Vorüberlegungen zum Teilstrom prov. UV Anlage und Einbindung des Teilstroms in beide Reinwasserbehälter1 psch.
Zwischensumme0
LPH 2 - Vorplanung
a) entfällt1 psch.
b) Variantenvergleich: 2 mögliche Varianten der Trennung der Teilströme und Zusammenführung der Teilströme nach der Aufbereitung prov. UV Anlage ohne Filtration und Filttration mit UV, Einfluss auf die bestehende Anlage; Vergleich hinsichtlich des Ersatzbetriebs beider Filterstraßen  (Siehe Punkt 8.2.10 Projektbeschreibung)1 psch.
c) Variantenvergleich: 2 mögliche Aufstellorte und Anlagentypen der prov. UV Anlage, Einfluss auf die bestehende Anlage; Vergleich hinsichtlich des Ersatzbetriebs beider Filterstraßen  (Siehe Punkt 8.2.10 Projektbeschreibung)1 psch.
d) Erstellen einer groben Funktionsbeschreibung in Form eines Fließtextes in Word/PDF als Basis für die Automatisierung. Koordinierung der Filtersteuerung mit der UV-Anlage (siehe Punkt 8.2.8 Projektbeschreibung)1 psch.
e) Durchführen von Hydraulischen Berechnungen (Siehe Punkt 8.2.1 Projektbeschreibung)1 psch.
f) Vorstellung der Vorplanung in Sandreuth als Präsentation1 psch.
g) Vorstellung der Vorplanung dem WWA als Grundlage für eine mögliche Genehmigung1 psch.
Zwischensumme0
LPH 3 - Entwurfsplanung
a) entfällt1 psch.
b) Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte Anlage1 psch.
c) Berechnung von Lebenszykluskosten1 psch.
d)  Auslegung der technischen Systeme nach Maschinenrichtlinie1 psch.
e) Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei Ausschreibungen mit Leistungsprogramm1 psch.
f) Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung1 psch.
g ) Beachten der Arbeitsstättenrichtlinie bei der Unterbringung der UV-Anlage (Siehe Punkt 8.2.4 Projektbeschreibung)1 psch.
h) Zugang zu Wartungsarbeiten (Siehe Punkt 8.2.5 Projektbeschreibung)1 psch.
i) Allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (siehe Punkt 8.2.7 Projektbeschreibung)1 psch.
j) Ausreichende Energieversorgung, Abstimmung mit Ingenieurbüro, welches mit Planung der neuen Elektroversorgung des Wasserwerkes beauftragt ist (siehe Punkt 8.2.8 Projektbeschreibung)1 psch.
k) Bauphasenpläne (siehe Punkt 8.2.12 Projektbeschreibung)1 psch.
l) Abschottung zu anderen Werksbereichen (siehe Punkt 8.2.13 Projektbeschreibung)1 psch.
m) Planung des CE Prozesses1 psch.
n)  Erarbeiten von Daten für die Planung für die zentrale Leittechnik (Elektrotechnik)1 psch.
o) Vorstellen der LPh 3 in Sandreuth als Präsentation1 psch.
p) Abstimmen der Entwurfsplanung mit dem WWA, es sind 2 Termine zu kalkulieren1 psch.
q) Abstimmen der Entwurfsplanung mit der betriebsinternen Arbeitssicherheit1 psch.
Zwischensumme0
LPH 4 - Genehmigungsplanung
a) Erstellen der abgabereifen Antragsunterlagen für die Einreichung bei der zuständigen Behörde für die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung vom Bewilligungsbescheid vom 27.12.2023 in 4-facher Ausfertigung in Papier sowie digital. Die Unterschriften sowie die Abgabe bei den Behörden erfolgen durch den Auftraggeber.   Es sind 35 Stunden zu kalkulieren. (siehe Punkt 8.2.12. Projektbeschreibung)1 psch.
b) Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte Anlage1 psch.
Zwischensumme0
LPH 5 - Ausführungsplanung
a) Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf Übereinstimmung mit der Schlitz-und Durchbruchsplanung1 psch.
d)  Planung, Durchführung und Dokumentation des Probebetriebs (siehe Punkt 8.2.16 Projektbeschreibung)1 psch.
f) Erstellen der Funktionsbeschreibung in Form eines Fließtextes in Word/PDF als Basis für die Automatisierung. Koordinierung der Filtersteuerung mit der UV-Anlage (siehe Punkt 8.2.8 Projektbeschreibung)1 psch.
g) Bauphasenpläne (siehe Punkt 8.2.11 Projektbeschreibung)1 psch.
h) Überarbeitung der Planung Dritter für die zentrale Leittechnik (Elektrotechnik)1 psch.
Zwischensumme0
LPH 6 - Vorbereiten der Vergabe
a) Anonymisierung der Ausschreibungsunterlagen  (siehe Punkt 8.2.18 Projektbeschreibung)1 psch.
b) Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation1 psch.
c) Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend1 psch.
d) Normenkonforme Risikobeurteilung in der Planungsphase (nach DIN EN ISO 12100)1 psch.
Zwischensumme0
LPH 7 – Mitwirken bei der Vergabe
a) Prüfen und Werten von Nebenangeboten und Sondervorschlägen1 psch.
b) entfällt1 psch.
Zwischensumme0
LPH 8 – Objektüberwachung
a) Durchführen von Leistungsmessungen und Funktionsprüfungen
b) Werksabnahmen
c) Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand
d) Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der ausführenden Firmen, zum Beispiel Aufmaß
e) Schlussrechnung (Ersatzvornahme)
f) Erstellen   fachübergreifender Betriebsanleitungen (zum Beispiel  Betriebshandbuch, Reparaturhandbuch) oder computer-aided Facility ManagementKonzepte
g) Planung der Hilfsmittel für Reparaturzwecke
h) Erstellung der Dokumentation nach der Dokumentationsrichtline der N-ERGIE Aktiengesellschaft (siehe Punkt 8.2.10 Projektbeschreibung)
i) Fortschreiben/Anpassen der Funktionsbeschreibung bei/nach Inbetriebnahmephase
a) Durchführen von Leistungsmessungen und Funktionsprüfungen1 psch.
b) Werksabnahmen1 psch.
c) Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand1 psch.
d) Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der ausführenden Firmen, zum Beispiel Aufmaß1 psch.
e) Schlussrechnung (Ersatzvornahme)1 psch.
f) Erstellen   fachübergreifender Betriebsanleitungen (zum Beispiel  Betriebshandbuch, Reparaturhandbuch) oder computer-aided Facility ManagementKonzepte1 psch.
g) Planung der Hilfsmittel für Reparaturzwecke1 psch.
h) Erstellung der Dokumentation nach der Dokumentationsrichtline der N-ERGIE Aktiengesellschaft (siehe Punkt 8.2.10 Projektbeschreibung)1 psch.
i) Fortschreiben/Anpassen der Funktionsbeschreibung bei/nach Inbetriebnahmephase1 psch.
j) Örtliche Bauüberwachung:1 psch.
1. Örtliche Bauüberwachung mit je einem Bauleiter VT und ET-------
2. Sowohl von der örtlichen Bauüberwachung als auch von den bauausführenden Firmen sind während der Bauzeit „Handwerkerausweise“ zu tragen. Diese dienen dazu, dem Werkspersonal eine Zuordnung der jeweiligen Personen zu erleichtern. Es wird deutlich, dass diese Person einen berechtigten Zugang zur Baustelle hat. Das Tragen der Handwerkerausweise ist zu kontrollieren.-------
3. Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung)-------
4. Koordinierung der verschiedenen Gewerken (VT, ET, Bau)-------
5. Anwesenheit während der Inbetriebnahmephase und während des Testens verschiedener Betriebszustände, inclusive Verhalten mit den Filtern (z.B. Rückspülen etc.)-------
l) Normenkonforme Risikiobeurteilung in der Bauphase (nach DIN EN ISO 12100)1 psch.
m) Prüfung der Lieferantendokumentation auf Normenkonformität (DIN EN 82079)1 psch.
n) Erstellung einer normenkonformen Betriebsanleitung (DIN EN 82079)1 psch.
o) Erstellung CE-Konformität1 psch.
p) Wartungs- und Instandhaltungsplan erstellen1 psch.
m) Prüfung der Lieferantendokumentation auf Normenkonformität (DIN EN 82079)
n) Erstellung einer normenkonformen Betriebsanleitung (DIN EN 82079)
o) Erstellung CE-Konformität
p) Wartungs- und Instandhaltungsplan erstellen
5. Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen
6. Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel
7. Koordinierung der verschiedenen Gewereken (VT, ET, Bau)
8. Dokumentation des Bauablaufs, arbeitstägliches Führen eines Ingenieurtagebuchs
9. Anwesenheit während der Inbetriebnahmephase und während des Testens verschiedener Betriebszustände, inclusive Verhalten mit den Filtern (z.B. Rückspülen etc.)
10. Sowohl von der örtlichen Bauüberwachung als auch von den bauausführenden Firmen sind während der Bauzeit „Handwerkerausweise“ zu tragen. Diese dienen dazu, dem Werkspersonal eine Zuordnung der jeweiligen Personen zu erleichtern. Es wird deutlich, dass diese Person einen berechtigten Zugang zur Baustelle hat. Das Tragen der Handwerkerausweise ist zu kontrollieren.
k) Rechnungsprüfung und Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme
l) Normenkonforme Risikiobeurteilung in der Bauphase (nach DIN EN ISO 12100)
m) Prüfung der Lieferantendokumentation auf Normenkonformität (DIN EN 82079)
n) Erstellung einer normenkonformen Betriebsanleitung (DIN EN 82079)
o) Erstellung CE-Konformität
p) Wartungs- und Instandhaltungsplan erstellen
Zwischensumme0
LPH 9 – Objektbetreuung
a) Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist1 psch.
b) Energiemonitoring innerhalb der Gewährleistungsphase, Mitwirkung bei den jährlichen Verbrauchsmessungen aller Medien1 psch.
c) Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschläge für die Betriebsoptimierung und zur Senkung des Medien- und Energieverbrauches1 psch.
Zwischensumme0
Summe BL HOAI Teil 4 - §55 Technische Ausrüstung0
Honorar Grundleistungen und Besondere Leistungen VT netto0
Nebenkosten (in Prozent vom Nettohonorar)0
Wasserwerk Genderkingen
HOAI Teil 3 - § 55 HOAI 2021 Technische Ausrüstung
vorläufig anrechenbare Kosten für Planung Technische Ausrüstung (Elektrotechnik)300000
Honorarzone und Honorarsatz
Honorar gemäß Honorartafel zu § 55 HOAI 2021 (Basishonorar 100 %)
Teilleistungen (Elektrotechnik)HOAI [Prozent]Angebot [Prozent]Angebot [€]
Zu- oder Abschläge gegenüber den Regelsätzen der HOAI sind vom Bieter auf gesonderter Anlage zur Honorarermittlung zu begründen. Die Inhalte der einzelnen Leistungsphasen ergeben sich aus der Anlage "Leistungsbeschreibung"
LPh 1 - Grundlagenermittlung20
LPh 2 - Vorplanung90
LPh 3 - Entwurfsplanung170
LPh 4 - Genehmigungsplanung entfällt-0
LPh 5 - Ausführungsplanung220
LPh 6 - Vorbereitung der Vergabe70
LPh 7 - Mitwirkung bei der Vergabe50
LPh 8 - Bauoberleitung350
LPh 9 - Objektbetreuung10
Gesamt9800
Summe Grundleistungen § 55 Elektrotechnik0
Umbauzuschlag0
Summe Grundleistungen § 55 Elektrotechnik + Umbauzuschlag0
Besondere Leistungen (BL):
Der Ermittlungsmodus ist vom Bieter in gesonderter Anlage zu erläutern
Weitere BL vom Bieter bei Bedarf zu ergänzen und zu erläutern
Besondere Leistungen zu HOAI Teil 3 - § 55 Elektrotechnik
LPH 1 - Grundlagenermittlung
Bestandsaufnahme, Klärung der Aufgabenstellung1 psch.
Zwischensumme0
LPH 2 - Vorplanung
a) Erstellen von Leitungsbestandsplänen1 psch.
b) Vorprüfung der brandschutztechnischen und thermischen Randbedingungen der elektrischen Betriebsräume1 psch.
c) Abstimmung der Anforderungen an Messung, Automatisierung und PLS-Anbindung1 psch.
Zwischensumme0
LPH 3 - Entwurfsplanung
a) Planung der Mess- und Automatisierungstechnik einschließlich PLS-Schnittstellen1 psch.
b) Abstimmung mit Brandschutzgutachter und Berücksichtigung brandschutztechnischer Anforderungen1 psch.
Zwischensumme0
LPH 4 - Genehmigungsplanung entfällt
entfällt1 psch.
Zwischensumme0
LPH 5 - Ausführungsplanung
a) Erstellung eines Montageablaufplans zur Minimierung der Außerbetriebnahmezeiten1 psch.
Zwischensumme0
LPH 6 - Vorbereiten der Vergabe
a) detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen1 psch.
Zwischensumme0
LPH 7 – Mitwirken bei der Vergabe
a) Prüfen und Werten von Nebenangeboten1 psch.
Zwischensumme0
LPH 8 – Bauüberwachung
a) Zusätzliche Bauüberwachung (mit einem Bauleiter nur für Elektrotechnik), Detaillierte Prüfung der Dokumentation.1 psch.
b) Werksabnahmen1 psch.
c) Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage1 psch.
Zwischensumme0
LPH 9 – Objektbetreuung
a) Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist1 psch.
Zwischensumme0
Summe BL HOAI Teil 3 - §55 Elektrotechnik0
Honorar Grundleistungen und Besondere Leistungen ET netto0
Nebenkosten (in Prozent vom Nettohonorar)0
Stundensätze Technische Ausrüstung in € netto:
Auftragnehmer (Büroinhaber)20Stunden0
Mitarbeiter (Architekten/Ingenieure)10Stunden0
Mitarbeiter (Technische Zeichner, Bautechniker)4Stunden0
Gruppe Mitarbeiter - Vermessungstrupp incl. Fahrzeug und gesamte Ausrüstung4Stunden0
Honorar Stundensätze Technische Ausrüstung, netto0
GESAMTHONORAR NETTO0
MwSt. 19,0 %0
GESAMTHONORAR BRUTTO0
Honorar Ingenieurleistungen Ingenieurbauwerk gemäß HOAI Teil 3, Objektplanung - Abschnitt 3 § 43
1. Grundlagenermittlung, Analyse Bestands- und Objektplanungsunterlagen, Klärung der Aufgabenstellung
2. Vorplanung Trennung des Teilsstroms DN 800 von Rohwasserförderung ohne Unterbrechung der Trinkwasseraufbereitung
3. Auslegung von zusätzlichen Anlagenteilen und Rohrleitungen für den Teilstrom Ersatzbetrieb
4. Vorplanung Zusammenführung beider Teilströme nach Aufbereitung ohne Unterbrechung der Trinkwasseraufbereitung
5. Darstellung der Leitungsführung zusätzlicher Rohrleitungen
6. Vorplanung Umbauten in den Gebäuden bzw. Schachtbauwerken
7. Darstellung der Maßnahmen zur Verstärkung des Bestandes
8. Berechnungen zur Schubsicherung bzw. Druckstoßberechnungen für die Rohrleitung des Teilstroms
geschätzter Aufwand in € netto
Ingenieur80Stunden0
Zeichner30Stunden0
Tragwerksplaner10Stunden0
Anfahrten WW Genderkingen inclusive Reisezeit und gefahrene Kilometer, je Fahrt4Anfahrten0
Honorar Ingenieurleistungen Ingenieurbauwerk, netto0
Nebenkosten (in Prozent vom Nettohonorar)0
GESAMTHONORAR Ing.BW NETTO0
MwSt. 19,0 %0
GESAMTHONORAR BRUTTO0
GESAMTHONORAR VT, ET, Ing.BW NETTO0
MwSt. 19,0 %0
GESAMTHONORAR BRUTTO0

Tabelle1

Unnamed: 0Unnamed: 1Unnamed: 2Unnamed: 3Unnamed: 4Unnamed: 5Unnamed: 6Unnamed: 7Unnamed: 8Unnamed: 9Unnamed: 10
Stufe 1LPh 1 bis 4
Stufe 2LPh 5 bis 6
Stufe 3LPh 8+9
250007500015000220000135000
20262027202820292030
Stufe 1.1LPh 1
Stufe 1.20,3 LPh20,7 LPh 2
Stufe 1.3LPh 3
Stufe1.4LPh 4
Stufe 2LPh 5-7
Stufe 3.10,2 LPh 8LPh 0,8 LPh 8
Stufe 3.2LPh 9
gerundet230007400012000220000134000463000.0000
grob aufgerundet250007500015000220000135000470000.0000
250007500015000220000135000
20262027202820292030
Stufe 1.1LPh 1 + 0,3 LPh212850.60800010396.292423246.900400
Stufe 1.20,7 LPh 2 + LPh 374236.86560074236.865600
Stufe 1.3LPh 410927.18000010927.180000
Stufe 2LPh 5-7181780.498214181780.498214
Stufe 3.10,2 LPh 837369.41000037369.410000
Stufe 3.20,8 LPh 8 + LPh 9133952.944000133952.944000
461513.798214

Tabelle2

Honorar Ingenieurleistungen Tragwerksplanung gemäß HOAI Teil 4, Fachplanung - Abschnitt 1 $ 49Unnamed: 1Unnamed: 2Unnamed: 3Unnamed: 4Unnamed: 5
1. Recherche, Analyse Bestands- und Objektplanungsunterlagen
2. statischer Nachweis Stahlbetonwände im Bestand hinsichtlich Vergrößerung der Öffnungen auf die Abmaße der neuen Armaturen
3. Darstellung der Maßnahmen zur Verstärkung des Bestandes
geschätzter Aufwand in € netto
Ingenieur40.0Stunden0.0
Zeichner25.0Stunden0.0
Anfahrten HB Pleinfeld inclusive Reisezeit und gefahrene Kilometer, je Fahrt2.0Anfahrten0.0
Honorar Ingenieurleistungen Tragwerksplanung, netto0.0
Alle Unterlagen dieser Ausschreibung