Erklärung zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit
| Zutreffendes bitte ankreuzen: [ ] Bieter [ ] Mitglied der Bietergemeinschaft [ ] Unterauftragnehmer des Bieters / der Bietergemeinschaft [ ] anderes Unternehmen, welches im Wege der Eignungsleihe in Anspruch genommen wird Name und Anschrift: |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
Die folgenden genannten Anforderungen müssen im Falle einer Bietergemeinschaft durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein, d.h. für die Beurteilung der technischen Leistungsfähigkeit einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Es ist daher ausreichend, wenn mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft die geforderten Erklärungen und Nachweise erbringt.
| 1. | Referenzen |
| Benennung von mindestens 2 Referenzen mit jeweiligem folgendem Inhalt. Jede Referenz muss dabei für sich die Mindestanforderungen kumulativ erfüllen: Mindestanforderungen 1. Erbringung von Planungsleistungen mindestens der Leistungsphasen 5 („Ausführungsplanung“) bis einschließlich 9 („Objektbetreuung“) hinsichtlich des Leistungsbildes Gebäude und Innenräume gemäß § 34 HOAI 2. Umbau/ Sanierung eines Bestandsgebäudes Nicht als vergleichbar angesehen wird die Erbringung von Planungsleistungen im Rahmen der Erstellung eines Neubaus. 1. mindestens der Honorarzone III („durchschnittliche Anforderungen“) im Sinne der HOAI 2. Fertigstellung und Abnahme in den letzten 15 Jahren (maßgeblich für die Berechnung ist der Tag, an dem die Frist zur Einreichung der Angebote endet) Im Referenzzeitraum liegen nur solche Referenzleistungen, die in diesem Zeitraum erfolgreich abgeschlossen, d.h. vom Referenzauftraggeber abgenommen wurden. Referenzen können auch für solche Leistungen berücksichtigt werden, die vom Referenzauftraggeber teilabgenommen wurden, wobei im Falle einer Teilabnahme die Referenz nur für die Leistungen herangezogen werden kann, die Gegenstand der Teilabnahme waren. Die Angaben zu den Referenzen sind so vorzunehmen, dass es dem Auftraggeber möglich ist, die Einhaltung der Mindestanforderungen zu prüfen. Der Auftraggeber behält sich vor, zusätzliche Informationen in Form von Texten, Plänen, Fotos oder Skizzen bei dem Bieter anzufordern. |
| Referenz Nr. 1: | |
| Bezeichnung und Ort des Referenzprojektes | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Art der ausgeführten Leistung und ausführliche Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zum Leistungsbild. Zusätzlich wird darum gebeten, das jeweilige Referenzprojekt visuell (Fotos / Zeichnungen) darzustellen (zusätzliche Beilage einer Projektdarstellung (Bild, Text) von max. 2 DIN A4-Seiten) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Honorarzone | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Durchgeführte Leistungsphasen | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektvolumen (Baukosten) netto gesamt (Anrechenbare Kosten nach DIN 276) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ausführungsfristen (Bauzeitenbeginn und Fertigstellung) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftraggeber mit Nennung und Kontaktdaten des diesbezüglichen Ansprechpartners (Abteilung, Name, Mailadresse) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Referenz Nr. 2: | |
| Bezeichnung und Ort des Referenzprojektes | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Art der ausgeführten Leistung und ausführliche Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zum Leistungsbild. Zusätzlich wird darum gebeten, das jeweilige Referenzprojekt visuell (Fotos / Zeichnungen) darzustellen (zusätzliche Beilage einer Projektdarstellung (Bild, Text) von max. 2 DIN A4-Seiten) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Honorarzone | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Durchgeführte Leistungsphasen | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Projektvolumen (Baukosten) netto gesamt (Anrechenbare Kosten nach DIN 276) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ausführungsfristen (Bauzeitenbeginn und Fertigstellung) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auftraggeber mit Nennung und Kontaktdaten des diesbezüglichen Ansprechpartners (Abteilung, Name, Mailadresse) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
Es wird darauf hingewiesen, dass die Anzahl der einzureichenden Referenzen nicht begrenzt wird. Allerdings ist zur Eignungsbestätigung die Vorlage von 2 Referenzen jeweils über ein Projekt im Fachbereich Gebäude-Innenräume gem. §§ 34 ff. HOAI 2021 die jedes für sich, die oben genannten Kriterien kumulativ erfüllen gefordert.
Die Vorlage von mehr als 2 Referenzen wird nicht als „mehr an Eignung“ betrachtet.
Soweit der Bieter / die Bietergemeinschaft weitere Referenzprojekte angeben möchte, sind diese entsprechend obiger Tabelle mit den darin aufgeführten/abgefragten Angaben auf einer separaten Anlage vorzulegen.
| 2. Angaben über die Zahl der im Unternehmen beschäftigten festangestellten Mitarbeiter mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre: Mindestanforderungen: Der Bieter / die Bietergemeinschaft muss über mindestens zwei Architekten oder Ingenieure mit Abschlüssen Dr.-Ing., Dipl.-Ing. bzw. Bachelor/Master oder gleichwertiger Abschluss verfügen | |||
| Geschäftsjahr | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Festangestellte Mitarbeiter (Architekten oder Ingenieure mit Abschlüssen Dr.-Ing., Dipl.-Ing. bzw. Bachelor/Master oder gleichwertiger Abschluss) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Sonstige Mitarbeiter | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise der Eigenerklärungen nach Aufforderung durch die Vergabestelle innerhalb der von der Vergabestelle gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot bei unvollständiger oder verspäteter Vorlage ausgeschlossen werden kann.