Vergabeunterlagen vom 11.09.2026 (PDF)

[Seite 1]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung) Vergabestelle Datum der Versendung Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR VOB-Submissionsstelle Schillstraße 1-3 23566 Lübeck

L

e

s

es 11.11.2026

e

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VfOB/A)

a

Bezeichnung der Bauleistung:

s

Maßnahmennummer Baumaßnahme 125PY090 BImA BU-EC FlPl Hohn G54 sHallenbeleu.neu FlPl Hohn

u

Vergabenummer Leistung

2 6A00121 125PY090 Elektro Hallenbeleuchtu

n

ng Anlagen g A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 227 Zuschlagskriterien 242 Instandhaltung Informationen zur Datenerhebung H inweis zur Präqualifikation A nlage S teuerabzugspflicht H inweis blatt für den Umgang mit Bauablaufstörungen

IdentiscGhMe.S,H d(AiögRi) t al (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 6 SchaltflVeärc. h01e.2 0-2 5 B ewerben -

[Seite 2]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 214 Besondere Vertragsbedingungen 225 Stoffpreisgleitklausel 228 Nichteisenmetalle 241 Abfall 244 Datenverarbeitung 246 Aufträge für Gaststreitkräfte 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften 625 NATO Infrastrukturbauten PDF-Baurechnungen per E-Mail e-Rechnung Staatenliste

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 213 AngebotsschreLiben Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm

e

124 Eigenerklärung zur Eignung

s

125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 221/222 Angaben zur Preisermitetlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 224 Angebot Lohngleitklausel

f

233 Nachunternehmerleistungen 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeainschaft 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

s

Vertragsformular für Instandhaltung:

s

225a - Stof fp r e is g leitklausel ohne Basiswert 1

u

n

g

IdentiscGhMe.S,H d(AiögRi) t al (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 6 SchaltflVeärc. h01e.2 0-2 5 B ewerben -

[Seite 3]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind: 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Na- men und für Rechnung

L

B undesanstalt für Immobilienaufgaben AöR v ertreten durch die Gebäude

e

management Schleswig-Holstein AöR

s

e

zu vergeben. Es ist beabsichtigt, die in beigefügtfem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung

a

s

s

u

zu vergeben. 2 Kommunikation n Die Kommunikation erfolgt g elektronisch über die Vergabeplattform auf andere Weise (schriftlich/Textform) in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach auch schriftlich oder in Textform Stelle Geb äudemanagement Schleswig-Holstein AöR (www.gmsh.de) VOB-Submissionsstelle Straße Sch illstraße 1-3 Fax PLZ/Ort 235 66 Lübeck E-Mail

IdentiscGhMe.S,H d(AiögRi) t al (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 3 von 6 SchaltflVeärc. h01e.2 0-2 5 B ewerben -

[Seite 4]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

3.2 - frei –

L

e

s

e

f

a

s

s

3.3 Nachforderung

u

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

n

nachgefordert. teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlaggen: A l le U n terlagen (Angaben, Erklärungen und Nachweise), deren Vorlage mit dem Angebot g efordert war, mit Ausnahme fehlender Preisangaben.

nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

IdentiscGhMe.S,H d(AiögRi) t al (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 4 von 6 SchaltflVeärc. h01e.2 0-2 5 B ewerben -

[Seite 5]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

4 Losweise Vergabe nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 5 Mehrere Hauptangebote Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. nicht zugelassen. 6 Nebenangebote L 6.1 Nebenangebote sind neicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenom-

s

men Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - für die gesamte Leistung

e

nur für nachfolgend genannte Bereiche:

f

a

mit Ausnahme nachfolgend genasnnter Bereiche:

s

u

n

unter folgenden weiteren Bedingungen: g nur in Verbindung mit einem Hauptangebot Nebenangebote, die einen Verzicht auf eine Stoffpreisgleitung beinhalten,werden von der Wertung ausgeschlossen.

IdentiscGhMe.S,H d(AiögRi) t al (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 5 von 6 SchaltflVeärc. h01e.2 0-2 5 B ewerben -

[Seite 6]

211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)

7 Angebotswertung Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote Zuschlagskriterium Preis Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal- tungsangeboten. Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent ein- geräumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 8 Zugelassene Angebotsabgabe Elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

L

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermeitteln. Schriftlich

s

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlosse-

e

nem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

siehe Briefkopf

f

Stelle: A b g a b e der Angebote aussachließlich elektronisch über die e-Vergabe

s

s

u

n

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für g

„ zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): G MSH, Nachprüfungsstelle Org.-Z. 812, Küterstraße 30, 24103 Kiel

T el.: 0431 599-1112 Fax: 0431 599-1119 E-Mail: nachpruefungsstelle@gmsh.de D ie Nachprüfungsstelle kann Bietern zu laufenden Verfahren keine Auskünfte geben. 10 Diese erhalten Sie unter dem Punkt "Kommunikation" in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes.

IdentiscGhMe.S,H d(AiögRi) t al (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 6 von 6 SchaltflVeärc. h01e.2 0-2 5 B ewerben -

[Seite 7]

212 (Teilnahmebedingungen) Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei- ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin- zuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot 3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht

L

form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

e

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabestelle vorgesgebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 3.4 Unterlagen, die von der Vergabesetelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

f

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

a

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspresise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel- ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationens“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer- tung ausgeschlossen.

u

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

n

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an- zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss

g

des Angebotes hinzuzufügen. Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

• ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und
• an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags- erteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote 4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übri- gen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be- schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleis- tung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver- tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga- ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 2 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 8]

212 (Teilnahmebedingungen) 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge- schlossen.

5 Bietergemeinschaften 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

• in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
• in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
• dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
• dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu- gelassen.

6 Nachunternehmen Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in sei- nem Angebot Art und UmLfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

e

7 Eignung

s

7.1 Öffentliche Ausschreibung Präqualifizierte Unternehmen füehren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-

f

gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die

a

Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen habesn als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi- sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachusnternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen- erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-

u

weise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauun

n

ternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge- führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigengerklärungen (auch die der benannten Nachun- ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genann- ten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra- che abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der enge- ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch gefor- derte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Be- scheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 9]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

1.1 Formblätter

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) ☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes LHauptangebot) ☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt- angebote für jedes Hauptangeebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) ☐ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-

s

geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeeben werden sollen) ☐ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-

f

ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) ☐ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-

a

täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange- bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten asnderer Unternehmen bedient) ☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes

s

Hauptangebot) ☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe meuhrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) ☐

☐ n

☐

g

☐

☐

☐

IdentiscGhMe.,S H d(AiögRi) tal (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 6 Vers. 01.2025 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 10]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen) ☐

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen

☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung ☐ si e h e ( Auftrags)Bekanntmachung (Nachweis der Fachkunde gem. VOB/A, § 6a/EU/VS, Abs. 3)

☐

L

e

s

☐ e

f

a

s

s

u

n

g

IdentiscGhMe.,S H d(AiögRi) tal (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 6 Vers. 01.2025 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 11]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen) 1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen ☐ Produktangaben in folgenden Positionen: si e h e A nlage zum FB 216_Bieterangabenverzeichnis Hinweis der GMSH:Für den Fall geforderter Bieterangaben sind die hierzu erforderlichen Eintragungen vollständig im Leistungsverzeichnis vorzunehmen. Dabei ist Folgendes zu beachten: Bei elektronischer Angebotsabgabe sind die geforderten Bieterangaben ausschließlich direkt in der GAEB-Datei an der dafür vorgesehenen Stelle der jeweiligen Position einzutragen. Bei schriftlicher Angebotsabgabe sind die geforderten Bieterangaben ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Bieterangabenverzeichnis einzutragen. Dieses ist fester Bestandteil des Leistungsverzeichnisses. ☐ N a c h w eis der Gleichwertigkeit Nebenangebot

☐

L

e

s

☐

e

f

a

s

s

u

n

g

1.4 sonstige Unterlagen

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise ☐ N a c h w eis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte bzw. als Blindenwerkstätte

☐

☐

IdentiscGhMe.,S H d(AiögRi) tal (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 3 von 6 Vers. 01.2025 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 12]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen) 2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

2.1 Formblätter

☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer ☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen ☐ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 ☐ E rl a u b nisschein für feuergefährliche Arbeiten

☐

☐

L

e

s

☐

e

f

a

s

s

u

n

g

IdentiscGhMe.,S H d(AiögRi) tal (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 4 von 6 Vers. 01.2025 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 13]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen) 2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

☐ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben ☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, geglie- dert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal ☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer ☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenz- planes angegeben wurde) ☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist ☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi- nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt ☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz ☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen ☐ R e fe r e nznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben, die mehr als fünf Jahre zurückliegen

L

☐ s i e h e ( Auftrags)Bekanntmacehung (Nachweis der Fachkunde gem. VOB/A, § 6a/EU/VS, Abs. 3)

s

e

f

☐

a

s

s

☐ u

n

g

2.3 leistungsbezogene Unterlagen

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate ☐ N achweis der Gleichwertigkeit bei Verwendung von PEFC oder FSC gleichwertigen Zertifikaten ☐

☐

IdentiscGhMe.,S H d(AiögRi) tal (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 5 von 6 Vers. 01.2025 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 14]

216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen) 2.4 sonstige Unterlagen

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder ver- schlossen) ☐

☐

L

e

s

e

f

a

s

s

u

n

g

IdentiscGhMe.,S H d(AiögRi) tal (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 6 von 6 Vers. 01.2025 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 15]

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung informiert:

Hinweise für Bieter

zur Präqualifikation für Bauunternehmen

Bislang mussten Sie bei jeder einzelnen öffentlichen Bauvergabe die Eignungs- nachweise hinsichtlich Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit entsprechend § 8 VOB/A der Vergabestelle erneut vorlegen. Diese wiederum musste alle Eignungs- nachweise aufs Neue prüfen. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat sich mit der Gründung des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. und der Bereitstellung der Internetliste präqualifizierter Bauunter- nehmen aktiv dafür eingesetzt, dass die Belastungen der Unternehmen (pro Eignungsnachweis bislang Kosten in Höhe von 150 bis 250 Euro) durch die Einführung eines Präqualifikationssystems deutlich reduziert und die rund 1,2 Millionen Bauaufträge schneller ausgeführt werden können. Zudem ermöglicht das Verfahren eine bessere Bekämpfung von illegalen Praktiken in der Bauwirtschaft.

L

Das Präqualifikationssystem bietet Ihnen folgende Vorteile:

e

 Sie können den zeitlichen Aufwand und Kostenaufwand für die Beantragung

s

und Zusammenstellung der Eignungsnachweise für jedes einzelne Angebot minimieren. e

f

 Sie dokumentieren Ihre Zuverlässigkeit sowohl gegenüber öffentlichen Auftraggebern alsa auch gegenüber privaten Auftraggebern und Generalunternehmern mit einer Art Gütesiegel

s

 Sie erhöhen Ihre Chancen zur Teilnahme an beschränkten Ausschreibungen

s

ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsverfahren, da Ihre

u

Eignungsnachweise, insbesondere die Referenzen, dem öffentlichen Auftraggeber mit der Internetliste stets anbrufbar zur Verfügung stehen.  Sie vermeiden den Ausschluss Ihres Angebgotes aus formellen Gründen wegen unvollständiger oder nicht aktueller Eignungsnachweise

Wir würden es daher begrüßen, wenn auch Sie sich zur Vereinfachung des Vergabe- verfahrens für die Internetliste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. präqualifizieren lassen.

Unter www.pq-verein.de finden Sie alle Informationen zur Präqualifikation. Anträge können Sie bei allen 6 vom Verein beauftragten Präqualifizierungsstellen einreichen. Die Kontaktadressen und Ansprechpartner finden Sie ebenfalls auf der Homepage des Vereins. Die Kosten für die Präqualifikation bestimmen die Präqualifizierungsstellen selbst. Nach erfolgreicher Präqualifikation stellt der Verein Ihren Firmennamen und Ihre präqualifizierten Leistungsbereiche einschließlich Adresse der Öffentlichkeit in der Internetliste zur Verfügung. Die konkreten Nachweise welche für die Präqualifikation bei den PQ-Stellen eingereicht wurden, sind in einem Passwort geschützten Bereich der PQ-Liste hinterlegt. Zu diesen Daten erhalten nur Sie, die Präqualifizierungsstelle und auf Antrag Vergabestellen von öffentlichen Aufträgen die Zugangsberechtigung.

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhaltSetna nSdi: eA püribl e2r0 0d6i e Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 16]

Anlage Steuerabzugspflicht

Vollzug des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe vom 30. August 2001 (BGBl. I S. 2267)

Ab 01. Januar 2002 sind entsprechend den Bestimmungen nach §§ 48 ff Einkommensteuer- gesetz (EStG) von den Zahlungen für ausgeführte Bauleistungen 15 v.H. des Auszahlungs- betrages einschl. Umsatzsteuer durch den Auftraggeber einzubehalten und an das für den Auftragnehmer zuständige Finanzamt abzuführen.

Dieser Abzug unterbleibt, wenn vom Auftragnehmer eine gültige Freistellungsbescheinigung vorgelegt wird.

Künftig ist eine Rechnungsbearbeitung und fristgerechte Zahlung der Werkslohnvergütung seitens des Auftraggebers nur dann möglich, wenn

• eine gültige Freistellungsbescheinigung vorliegt oder
• auf der Rechnung das zuständige Finanzamt und
• die Steuernummer angegeLben sind.

e

s

e

f

a

s

s

u

n

g

Identische, Adusiggabiet 2a00l2 (elektronisch) beaArnbleaigteb Satreuee rVaebrzguagsbpefulicnhtte rlagen erhalten Sie üb1e vro nd 1i e Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 17]

214 (Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 2 6A00121

Baumaßnahme

BImA BU-EC FlPl Hohn G54 Hallenbeleu.neu

FlPl Hohn

Leistung

125PY090 Elektro Hallenbeleuchtung

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): Mit der Ausführung ist zu beginnen am . spätestens 12 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

L

in der KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW. innerhalb von 12 Weerktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum szugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

e

nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. Die Leistung ist zu vollenden (abnfahmereif fertig zu stellen) am .

a

innerhalb von 30 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. s in der KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW.

s

in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

u

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

n

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

g

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: € (ohne Umsatzsteuer) Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

IdentischGeM,. SdHi AgöiRt al (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 3 Ver. 01.2025 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 18]

214 (Besondere Vertragsbedingungen) 2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf Tage. 4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

L

Wird Sicherheit durch eBürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

s

• die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
• die Mängelansprüche das Foermblatt „Mängelansprüchebürgschaft“
• vereinbarte Vorauszahlungen fund Abschlagszahlungen „Abschlagszahlungs-/ gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbürgschaft“

a

7 Technische Spezifikationen

s

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werdens, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den

u

ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

n

8 Werbung g Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9 Frei

IdentischGeM,. SdHi AgöiRt al (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 3 Ver. 01.2025 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 19]

214 (Besondere Vertragsbedingungen) 10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor der Ausführung sog. „Heißarbeiten“ (Schweißen, Schneiden, 10.1 Auftauen, Trennschleifen, Löten u. dgl.) vom Auftraggeber oder einem vom Auftraggeber beauftragten Dritten die Erlaubnis zur Durchführung dieser Arbeiten einzuholen. Zu diesem Zweck schuldet der Auftragnehmer für jede Heißarbeit das Ausfüllen und die rechtzeitige Vorlage eines sog. „Erlaubnisscheins“ nach einem vorgegebenen Muster des Auftraggebers. Das Zusammenfassen mehrerer Heißarbeiten in einem Erlaubnisschein ist nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber bzw. dem beauftragten Dritten zulässig. Mit der Ausführung der Heißarbeiten darf der Auftragnehmer erst nach jeweils erteilter Erlaubnis beginnen. Dabei sind die Regelungen im Erlaubnisschein einschließlich etwaiger Bemerkungen des Auftraggebers bzw. des beauftragten Dritten zu beachten. Die vorstehenden Regelungen gelten auch bei der Ausführung von Wartungs- und Instandhaltungsleistungen, und zwar unabhängig davon, ob sie zeitgleich mit den Bauleistungen oder später beauftragt werden, sowie unabhängig davon, ob sie Teil des Bauausführungsvertrags oder Gegenstand eines selbständigen Wartungs- bzw. Instandhaltungsvertrags sind.

L

e

s

e

f

a

s

s

u

n

g

IdentischGeM,. SdHi AgöiRt al (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 3 Ver. 01.2025 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 20]

241 (Abfall)

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der

L

Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bie- ter mit seinem Angebot meindestens nachzuweisen, dass  die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme

s

des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird, e  bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfall-

f

wirtschaftsbehörde vorliegt,  die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

a

 die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können. s 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten

s

Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitiguungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass  die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt

n

sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,  die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damgit einverstanden erklären, dass die Abfallwirt- schaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungs- gemäßen Abfallentsorgung erteilt,  die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.  die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkann- ten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreis- laufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 21]

244 (Datenverarbeitung)

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1 Bearbeitungsphasen Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Bearbeitungsphasen: L

• Angebotsanforderung

e

• Angebotsabgabe
• Abrechnung. s 2 Datenaustausch e Werden Angebotsdaten elektronisfch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein- samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen – GAEB, Schnittstelle DA XML. Der Datenaustausch

a

für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bau- abrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. Edifact) ist im

s

Einzelfall zu vereinbaren. Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, sdass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist.

u

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateinen und schriftlicher Fassung Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt-

g

ronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabeplattform ausgetauscht. Bei Abweichungen zwi- schen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Vergabe- oder Abrechnungs- unterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 22]

247 MIL (Aufträge in militärisch genutzten Liegenschaften)

Ergänzung der Vertragsunterlagen bei Bauaufträgen in militärisch genutzten Liegenschaften (keine Schutz- oder Sperrzone)

1 Arbeiten in militärisch genutzten Liegenschaften 1.1 Besondere Umstände der Auftragsausführung Mitarbeiter von Unternehmen, die im Rahmen ihrer vertraglichen Verpflichtung in der militärischen Liegenschaft tätig werden, sind über den Kasernenkommandanten anzumelden. In der Anmeldung sind Zuname, Vorname, Geburtsdatum, Wohnsitz und Personalausweisnummer der Mitarbeiter sowie die Anschrift und Telefonnummer des Auftragnehmers zu vermerken. Diese Angaben sind,

L

zusammen mit einer Bescheinigung über die Auftragserteilung, die dem Aufragnehmer mit dem Auftragsschreiben zugehet, dem Kasernenkommandanten rechtzeitig, vor Beginn der Ausführung, zu übergeben. Die Anmeldepflicht gilt auch für Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und Lieferanten.

s

Voraussetzung für den Zutritt in die militärische Liegenschaft ist in der Regel eine Belehrung der mit der Ausführung der Leistung beetrauten Mitarbeiter durch das Bundeswehrdienstleistungszentrum.

f

1.2 Zutritt zur militärisch genutzten Liegenschaft / Baustelle Der Zutritt in die militärisch genutztea Liegenschaft erfolgt im täglichen Passwechselverfahren, d.h. an der Wache wird gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises, Reisepass oder Führerschein

s

im Tausch ein Besucherausweis ausgehändigt, der beim Verlassen der Liegenschaft wieder an der Wache gegen das hinterlegte Dokument ausgetauscht wird. Demensprechend wird mit etwaigen

s

Nachunternehmern/ Unterauftragnehmern und Lieferanten des Auftragnehmers verfahren.

u

Wenn die Tätigkeit in der militärisch genutzten Liegenschaft länger als drei Monate andauert, kann der Auftragnehmer Sonderausweise für seinn Beschäftigen beantragen, die das tägliche Passwechselverfahren ersetzten. Der Antrag ist über ein entsprechendes Formular in der Ausweisstelle der nutzenden Verwaltung einzureichgen. Die Entscheidung über die Ausstellung der Ausweise trifft die nutzende Verwaltung, ein Anspruch besteht nicht.

Bei Baumaßnahmen in Hallen, die während der Bauarbeiten weiter genutzt werden, ist zusätzlich zu den oben beschriebenen Verfahren eine tägliche An- und Wiederabmeldung bei dem zuständigen Hallenmeister erforderlich.

2 Allgemeine Hinweise zur Durchführung von Arbeiten in militärisch genutzten Liegenschaften 2.1 Beim Betreten und Verlassen der militärisch genutzten Liegenschaft können Wartezeiten auftreten, die nicht gesondert vergütet werden.

2.2 Notwendige Fotografien oder Filme im Rahmen der Vertragsabwicklung bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch den Nutzer. Dem Auftragnehmer und seinen Beschäftigten einschließlich seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und deren Beschäftigte ist die Anfertigung von nicht genehmigten Lichtbildern der Baumaßnahme (Negative und Positive auf beliebigen Schichtträgern sowie Informationsträgern aller Art) untersagt. Bei Zuwiderhandlung ist der Auftraggeber unbeschadet weitergehender anderer Rechte berechtigt, die Ablieferung der Lichtbilder (einschließlich belichteter Schichtträger oder anderer Datenträger) bzw. das Löschen aller diesbezüglichen Dateien ohne Entschädigung zu verlangen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine Nachunternehmer/Unterauftragnehmer entsprechend zu belehren.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 2 Identische, d igital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltf läche - Bewerben -

[Seite 23]

247 MIL (Aufträge in militärisch genutzten Liegenschaften)

2.3 Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/ Unterauftragnehmer, die in der mili- tärisch genutzten Liegenschaft − außerhalb des ihnen vom Beauftragten des Auftraggebers oder von anderen dem Auftragnehmer hierzu als befugt bezeichneten Personen zugewiesenen Arbeitsbereich einschließlich der Zu- gangswege oder − außerhalb ihrer Arbeitszeit (vereinbarten Zugangszeit) oder ohne gültige Zugangsgenehmigung oder − bei der Anfertigung von nicht genehmigten Lichtbildern angetroffen werden, sind auf Verlangen des Auftraggebers sofort von der Weiterbeschäftigung aus- zuschließen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine Nachunternehmer/ Unterauftragnehmer ent- sprechend zu belehren. 2.4 Der Auftraggeber kann bei Risiken für die nationale Sicherheit oder Vorliegen einer sicherheitserheblichen Erkenntnis verlangen, dass der Auftragnehmer bestimmte Beschäftigte seines Unternehmens und seiner Nachunternehmer/ Unterauftragnehmer sofort von der Weiterbeschäftigung bei der Ausführung der Leistung ausschließt. 2.5 Kosten, die dem Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer/Unterauftragnehmer dadurch entstehen, dass einem Beschäftigten der Zutritt zur Baustelle aufgrund sicherheitsrelevanter Erkenntnisse verweigert wird, werden nicht gesondert vergütet. Die Verweigerung des Zutritts eines Beschäftigten zur Baustelle stellt insbesondere keine Behinderung dar.

L

3. Zusätzliche Regelungen:

e

s

e

f

a

s

s

u

n

g

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2 Identische, d igital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltf läche - Bewerben -

[Seite 24]

213 (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung) Name und Anschrift des Bieters Ort: (Firmenname lt. Handelsregister) Datum: Tel.: Fax: e-mail: USt.-ID-Nr.: HR-Nr.: (Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR BImA-Nummer:

VOB-Submissionsstelle Schillstraße 1-3 23566 Lübeck Deutschland

Angebotsschreiben

L

Bezeichnung der Bauleistung: e

s

Maßnahmennummer Baumaßnahme

e

125PY090 B ImA BU-EC FlPl Hohn G54 Hallenbeleu.neu FlPl Hohn f Vergabenummer Leistung

a

2 6A00121 1 25PY090 Elektro Hallenbeleuchtung

s

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden Leistungsverzeichnis/Leistungssprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen Vertragsformular für Instandhaltunug mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen

n

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 233 Nachunternehmerleistungen g 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten Nebenangebot(e)

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 124 Eigenerklärung zur Eignung Einheitliche Europäische Eigenerklärung 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © GM.SH (AöR) - VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 – Version Bund 09/2021 Seite 1 von 3 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 25]

213 (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz- ten Preisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis- tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer Euro

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In- standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer gesperrt Euro*

• nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote St.

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord- % nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver- tragliche Leistung zu bilden sind

L

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen An-

e

lagen:

s

• Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
• Unterlagen gem. Aufforderung ezur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

f

6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati- onsverzeichnis eingetragen untear Nummer: Name: s PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer:

s

Name: PQ_Nummer: Name: uPQ_Nummer: Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehnmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4

g

7 Ich/Wir erkläre(n), dass

ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein- schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © GM.SH (AöR) - VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 – Version Bund 09/2021 Seite 2 von 3 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 26]

213 (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)

8 Ich/Wir erkläre(n), dass – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n). – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange- botes sind. – ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutz- koordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. – das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teil- leistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. – ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs- summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

• ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte

L

Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

e

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

s

e

f

a

Ist

s

• bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
• ein schriftliches Angebot nicht an dieser Sstelle unterschrieben oder
• ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektroniscuhem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.

n

g

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © GM.SH (AöR) - VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 – Version Bund 09/2021 Seite 3 von 3 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 27]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem

Vergabeverfahren

Maßnahmennummer 125PY 090 Vergabenummer 26A00121

Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung Offenes Verfahren Beschränkte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren Freihändige Vergabe Verhandlungsverfahren Internationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog

Baumaßnahme B ImA BU-EC FlPl Hohn G54 Hallenbeleu.neu F lPl Hohn

Leistung 1 25PY090 Elektro Hallenbeleuchtung

L

e

Bewerber∗) Bieter∗) s Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗)

e

Nachunternehmer∗) anderes Unternehmen∗) f

un

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vgergleichbar sind Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben. Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

∗) zutreffendes ankreuzen 1 Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 3 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 28]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Angaben zu Arbeitskräften Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen. für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer Angabe zu Insolvenzverfahren uLnd Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Inseolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmens nicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

e

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber

f

oder Bieter in Frage stellt Ich/Wir erkläre(n), dass a für mein/unser Unternehmen keine Ausschlusssgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen. ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, msit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt

u

worden bin/sind. für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

n

zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zgur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu- schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes- amt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 3 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 29]

124 (Eigenerklärung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

L

(Ort, Datum, Unterschrift)4

e

s

e

f

a

s

s

u

n

g

4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 3 von 3 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 30]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

ssu

1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 31]

221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

sef

eventuelle Erläuterungen des Bieters: a

s

s

u

n

g

3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 2 von 2 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 32]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

es

e

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

f

ss

u

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

n

g

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 33]

222 (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

verteilen

2 .5 Nach unternehmerleistungenL es

1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 2 von 2 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 34]

233 (Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter- nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

L

Mein/Unser Betrieb OZ/Leistungsbereich ist auf die Leistung eingerichtet

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 35]

234 (Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft) Bezeichnung der Bauleistung:

26A00121 125PY090 Elektro Hallenbeleuchtung

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

L

Weitere Mitglieder

e

Mitglied

s

USt-ID:

e

Mitglied

f

USt-ID:

a

Mitglied

s

USt-ID:

s

u

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be- vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-

n

nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

g

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er- klärung abzugeben. Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die © VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 36]

Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten

Der Auftragnehmer ist gemäß Vertrag verpflichtet, vor der Ausführung sogenannter „Heißarbeiten“ (Schweißen, Schneiden, Auftauen, Trennschleifen, Löten u. dgl.) vom Auftraggeber oder einem vom Auftraggeber beauftragten Dritten die Erlaubnis zur Durchführung dieser Arbeiten einzuholen. Zu diesem Zweck schuldet der Auftragnehmer für jede Heißarbeit das Ausfüllen und die rechtzei- tige Vorlage dieses Erlaubnisscheins. Ein Zusammenfassen mehrerer Heißarbeiten in diesem Er- laubnisschein ist nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber bzw. dem beauftragten Dritten zulässig. Mit der Ausführung der Heißarbeiten darf erst nach erteilter Erlaubnis begonnen werden. Die Regelungen in diesem Erlaubnisschein einschließlich etwaiger Bemerkungen sind zu beach- ten.

L

Seite 1 von 3 GMSH AöR, Stand 12-2024 Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 37]

Seite 2 von 3 GMSH AöR, Stand 12-2024 Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 38]

ng

Seite 3 von 3 GMSH AöR, Stand 12-2024 Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 39]

LV: Hallenbeleuchtung Elektro-Arbeiteng Seite: 1 Datum: 11.09.2026 LV-Datum: 10.09.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

• 2441.11 -

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Objekt: FlPl Hohn

BImA BU-EC FlPl Hohn G54 Hallenbeleu.neu

L

e

s

e

Gewerk: VOB DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

f

a

Elektro Hallenbeleuchtung

s

s

Bieter: u

n

g

( Firmenstempel )

Bauherrenvertreter: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Postfach 1269, 24011 Kiel

Allgemeine Vorbemerkungen: Allgemeine Vorbemerkungen:

Bestandteile des Vertrages: Die Bauleistungen sind nach VOB/B und den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen nach VOB/C auszuführen.

Bauvorhaben: Flugplatz Hohn Krummenorter Heide 24806 Hohn Gebäude 54 Sanierung der Hallenbeleuchung

Gewerk: Elektrotechnik

Die Baustelle befindet sich in der Bundeswehrliegenschaft Nato-Flugplatz Hohn. Die Zufahrt erfolgt über asphaltierte Straßen.

Zusätzliche allgemeine Vorschriften:

Für die Materiallagerung ist auf dem Flughafengelände im Bereich des Gebäudes ein entspr. Bereich gegen Zutritt von Unbefugten einzugrenzen und abzusichern.

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 40]

LV: Hallenbeleuchtung Elektro-Arbeiteng Seite: 2 Datum: 11.09.2026 LV-Datum: 10.09.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Für die Materiallagerung ist auf dem Flughafengelände im Bereich des EGUeRbäudes ein entsEpUrR. Bereich gegen Zutritt von Unbefugten einzugrenzen und abzusichern.

Bei anfallendem Schmutz, z. B. Bohrarbeiten, ist das vorhandene Inventar und die bestehenden Anlagen in Absprache mit dem Nutzer mit Folien staubdicht abzudecken. Das gleiche gilt für die Lauf- und Arbeitsflächen in den Räumen und Fluren.

Vorbereitende Arbeiten mit größerem Staubanfall und stärkeren Verschmutzungen sind außerhalb des Gebäudes auszuführen bzw. es ist eine separate technische Absaugung vorzuhalten.

Die jeweiligen Arbeitsbereiche sind besenrein zu hinterlassen, das gilt zum tägliche Arbeitsende sowie nach Abschluss der Arbeiten in einem Bereich.

Der bei den Arbeiten des Auftragnehmers anfallende Schutt (Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle) sind in Schuttbehältern des Auftragnehmers zu sammeln. Die Schuttbeseitigung wird nicht gesondert vergütet.

Bestellung von Artikeln mit langen Lieferzeiten sofort nach Auftragserteilung.

Das Gebäude ist für die Dauer der Baumaßnahme in Nutzung. Alle Arbeiten sind mit den Nutzern abzustimmen.

In den Gebäuden herrscht Rauchverbot.

L

Feuergefährliche Arbeiten: Hierzu zählen u. a. Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten. Solche Arbeiten dürfen nur e von qualifizierten Fachkräften nach schriftlicher Genehmigung durchgeführt werden. Der für diese Arbeiten ersforderliche "Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten" muss von der ausführenden Firma vor Ort vorgehalten werden und ist auf Verlangen vorzuzeigen. Ohne Erlaubnisschein dürfen derartige Arbeiten nicht begonnen werden. Derartige Arbeiten sind vor Beginn beim Kasernenkommandaent und bei der Standortfeuerwehr anzumelden. Angaben zur Baustelle: f Innerhalb der Liegenschaft dürfen sich die Beschäftigten nur auf den Zu- und Abfahrtswegen, sowie im unmittelbaren Baustellenbereich aufhalten. Das Gebäude ist über die Wache über

a

befestigte Straßen zu erreichen. Vorgaben der Truppe zur Sicherheit sisnd bindend. Vor Beginn der Arbeiten sind über den Auftraggeber Berechtigungsausweise zu beantragen. s Zutrittserlaubnis: Alle Personen, die auf der Baustelle arbeituen, Baustoffe oder Geräte herbei- oder fortfahren, müssen sicherheitüberprüft sein, um eine Betretungserlaubnis zu erhalten.

n

Zur Beschaffung der Betretungserlaubnis hat der AN eine Liste der Personen und Fahrzeuge einzureichen.

g

Die Liste muss folgendes enthalten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Nummer des Personalausweises oder Reisepasses.

Der AN hat mit der Liste der Arbeitskräfte ebenfalls eine Liste der privat- und firmeneigenen Personen- und Lastfahrzeuge, die das militärische Gelände im Zusammenhang mit den Bauarbeiten befahren werden, einzureichen. Diese Liste muss folgendes enthalten: Hersteller, Typ, Farbe und amtliches Kennzeichen.

Die Sicherheitsüberprüfung Ü2 des MAD, ist durch den Auftragnehmer rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen.

Der Zutritt mit einem Berechtigungsausweis (Antragsstellung über die Ausweisstelle TaktLwG 51) oder im Passwechselverfahren (Vorlage des gültigen Personalausweises/Reisepasses), kann nur mit erfolgter Sicherheitsüberprüfung erfolgen.

Die Abwicklung des Verfahrens insgesamt ist vom Auftragnehmer als Nebenleistung auszuführen. Aufwendungen hierfür werden nicht vergütet. Firmeninhaber bzw. Firmenmitarbeiter aus Staaten mit besonderem Sicherheitsrisiko gem § 13, Abs. 1, Nr. 17 des Gesetzes über die Vorausetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (SÜG), dürfen nur mit gesonderter Genehmigung des Kasernenkommandanten die Liegenschaften betreten. Die aktuelle Auflistung der betroffenen Staaten, kann in den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften des Bundesinnenministeriums zum SÜG eingesehen werden.

Alle Personen, die auf der Baustelle arbeiten oder Baustoffe und Geräte herbei- oder fortfahren, benötigen eine Betretungserlaubnis. Lieferanten, Subunternehmer usw. sind grundsätzlich vom AN an der Wache abzuholen, zu und von den Bauorten zu begleiten. Für Personen, die keine Sicherheitsüberprüfung vorweisen können (auch Subunternehmer, Lieferanten, Ersatzpersonal) gilt, dass sie durch Sicherheitspersonal an der Wache empfangen, ständig begleitet und am Ende des Arbeitstages wieder zur Wache zurück geführt werden müssen. Die einfache Mitnahme von nicht sicherheitsüberprüften Personen durch die Baufirma (z.B. im Baufahrzeug ) ist verboten und führt für die nicht geprüfte Personen zum Baustellen-/ Liegenschaftsverweis.

Ist eine Begleitung durch Sicherheitspersonal nötig, sind Beginn und Ende der Bauarbeiten mit

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 41]

LV: Hallenbeleuchtung Elektro-Arbeiteng Seite: 3 Datum: 11.09.2026 LV-Datum: 10.09.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR Ist eine Begleitung durch Sicherheitspersonal nötig, sind Beginn und Ende der Bauarbeiten mit einer Vorlaufzeit von 5 Werktagen dem AG anzuzeigen.

Sämtliche Arbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn und sofern das örtliche Personal in Geb. 54 anwesend ist.

Vor Beginn der Bauarbeiten hat eine Einweisung in die Sicherheitsbestimmungen der Kaserne durch das Bundeswehrdienstleistungszentrum (BwDLZ) in der Hugo-Junkers-Kaserne Alt Duvenstedt zu erfolgen.

Die Arbeiten sind nach einer erfolgten Einweisung durch die Betriebsleitung aus betriebs- und sicherheitstechnischen Gründen zwingend abzustimmen. Ohne Einweisung dürfen keine Arbeiten begonnen bzw. durchgeführt werden.

Die Arbeiten sind während der üblichen Arbeitszeit Montags bis Donnerstags zwischen 7.30 und 15.00 Uhr, Freitags zwischen 7.30 und 13.00 Uhr durchzuführen. Die Regelarbeitszeit ist bei der Passbeantragung bekanntzugeben. Für Arbeiten außerhalb dieser Arbeitszeiten wird eine separate Genehmigung benötigt, die wenigstens 48 Stunden vorher erteilt sein muss.

Der Aufbau von Übernachtungsmöglichkeiten für Arbeitskräfte innerhalb der Liegenschaft ist nicht erlaubt.

Es werden keine Stellflächen für Bauwagen und Materialcontainer gestellt. Tageweise benötigte Stellflächen sind in Abstimmung mit dem Bauherrn / Betreiber / Nutzer festzulegen.

L

Lagerflächen für Material und Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber in unmittelbarer Nähe der Baumaßnahme bezw. innerhalb des Gebäudes zur Verfügung gestellt. Strom und Wasser werden ebenfalls vom AG bereitgestellt. Für die Absicherung mit einem FI-Schutzschalter hat der AN zu sorgen. Für etwaiges Unterbrechungen übernimmt der AG keine Gewähr. Während der Bauzeit können die WC-Anlagen in den Gebäuden benutzt werden.

e

Die Revisionsunterlagen sind vollständig parallel zur Baumaßnahme zu erstellen, damit diese nach Prüfung durch die GMSH zurf Feststellung der Übergabereife dem Betreiber übergeben werden können. D. h., unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten (1 Woche) sind die Revisionsunterlagen zu übergeben. Alle geforderten Unterlagen sind vor der Abnahme im Original vorzulegen.

a

Baubeschreibung Baubeschreibung s Die Beleuchtung der Halle 54 ist zu erneuern (inkl. Nachtlicht) sowie die der dazugehörigen

s

Rampe. Dafür sollen bestehenden Leuchten deinstalluiert und die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leuchten installiert werden.

n

Die Bedienelemente (Taster) inkl. der Leitungen sollen erneuert werden bis zur NSHV, wobei die Schützschaltungen bestehen bleiben soll, inkl. degr Möglichkeit zur Nachtbeleuchtung. Die Leuchten in der Halle sollen auf einer einheitlichen Höhe von 9,5m installiert werden. Die Trägerkonstruktion weist die Form eines Satteldachs auf, sodass eine Seillpendelmontage verwendet werden muss; die Seile werden eine Länge von 3,3m nicht überschreiten.

Zur Abnahme muss die vollständige Dokumentation gem. VOB/C dem AG vorliegen, inkl. des Messprotokolls zur Beleuchtungsstärkemessung.

Am Ende eines jeden Arbeitstages ist sicherzustellen, dass die Beleuchtung in der gesamten Halle funktionstüchtig und die Halle frei von Material/Werkzeug/Abfall ist. 1 440 Elektro-Anlagen

1.1 Deinstallationsarbeiten

1.1.10 Hängeleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN STLB-Bau 2026-04 084 8558 Abbruch Hängeleuchte, für Aufhängung mit Seil, Bauform Glocke, einschl. einem Leuchtmittel, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 12 m, Ausführung im Erdgeschoss, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Die Beleuchtung in der übrigen Halle muss sichergestellt bleiben. '

51,000 St 1.1.20 Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN STLB-Bau 2026-04 084 8558 Abbruch Anbauleuchte, für Decke, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in Leuchte, einschl. einem Leuchtmittel, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 42]

LV: Hallenbeleuchtung Elektro-Arbeiteng Seite: 4 Datum: 11.09.2026 LV-Datum: 10.09.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Abbruch Anbauleuchte, für Decke, Bauform rechteckig, Betriebsgerät inE ULReuchte, einschlE.U Reinem Leuchtmittel, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 12 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden.

11,000 St 1.1.30 Niederspannungskabel Kupfer PVC 2,5mm2 maxAnzLeiter 5 St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 20km AVV170411 Vergüt.Entsorg. AN STLB-Bau 2026-04 084 8360 Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Kupfer, Kabelmantel aus PVC, Leiterquerschnitt 2,5 mm2, max. Leiteranzahl '5' St, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart in Leerrohr, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 12 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170411 Kabel, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

2.500,000 m

L

1.1.40 Installationsrohr Kunststoff AD 25mm abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN

e

STLB-Bau 2026-04 084 8868 Abbruch des Installationsrohres aus Kunststoff, Außendurchmesser 25 mm, im Rahmen einer

s

Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln,e im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfalflverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

a

1.600,000 m

s

1.1.50 Installationsdose AP abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe laden LKW AN STLB-Bau 2026-04 084 8866 s Abbruch der Installationsdose, Aufputzmontage, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,

u

Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden.

n

20,000 St

g

1.1.60 Schalter/Taster AP abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe laden LKW AN STLB-Bau 2026-04 084 8866 Abbruch des Schalters/Tasters, Aufputzmontage, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden.

17,000 St

Gesamtbetrag:

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 43]

LV: Hallenbeleuchtung Elektro-Arbeiteng Seite: 5 Datum: 11.09.2026 LV-Datum: 10.09.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.2 444 Niederspannungsinstallationsanlagen

1.2.10 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm Stahlkonstruktion Trägerklammern STLB-Bau 2026-04 053 3275 Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung an Stahlkonstruktion mit Trägerklammern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

1.500,000 m 1.2.20 Installationsltg NYM-J 5x2,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal STLB-Bau 2026-04 053 5393 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

2.650,000 m 1.2.30 Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V grau AP Beschriftungsfeld Orientierungslampe IP44 STLB-Bau 2026-04 053 3267 Tastschalter DIN ENL 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC, Farbton grau, RAL 7035, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, mit Orientierungslampe, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470e-1), Einsatz mit Schrauben befestigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '

s

inkl. Geräteeinbaudose, Aufputz, komplett montiert '

e

10,000 St

f

1.2.40 Verbindungsdose Kunststoff ID 60mm T 16mm IP65 AP Beton STLB-Bau 2026-04 053 3266

a

Verbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) aus Kunststoff, Innendurchmesser 60 mm, Tiefe 16 mm, mit Deckel, Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Aufputz, auf Beton, Arbeitshöhe des Montageortes bis 13,5 m über der sStandfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

s

20,000 St

u

n

Gesamtbetrag:

g

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 44]

LV: Hallenbeleuchtung Elektro-Arbeiteng Seite: 6 Datum: 11.09.2026 LV-Datum: 10.09.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.3 445 Beleuchtungsanlagen

1.3.10 Beleuchtung 16000lm Halle Leuchte für Pendelabhängung aus Kunststoff mit LED-Bestückung, 2-lampig. Witterungs- und UV- beständiges Leuchtengehäuse aus witterungsbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff, ähnlich RAL 9010. Schutzart IP 65. Lampen- und Geräteraum thermisch getrennt. Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese- Kautschuk. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC.

Länge: ca. 1250 mm Breite: ca. 240 mm Höhe: ca. 140 mm max. Gewicht: 5,2 kg

Ausführung: m1200; Lampe: LED; Anzahl Lampen: 2-lampig; Lampenlichtstrom: ca. 16000 lm ; max. Systemleistung: 116 W; Leuchtenlichtausbeute: 130,2 lm/W; Farbtemperatur: weiß, 840/4000 K, Ra > 80; Lampenlebensdauer: L80 B10 > 100.000 h bei +40°C;Dauerhafte Umgebungstemperatur: -40°C bis +40°C; Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC; Transientenschutz: L4 kV; Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 11; Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 18;

e

Durchgangsverdrahtung: 4 x 1,5 mm²; Polzahl: 2 polig; Werkstoff des Gehäuses: Ksunststoff; Gehäusefarbe: weiß ähnlich RAL 9010; Abdeckung: Schutzrohrreflekteor; Lichtverteilung: engstrahlend; Verstellbarkeit: schwenkbar;

f

UGR Wert (4H8H)*: 23,6; Schutzklasse: II; Schutzart (IP): IP65; a Schlagfestigkeit: IK09; ENEC: Ja;VDE: Ja;

s

Montageart: Pendelabhängung; Austauschbarkeit des Betriebsgerätes: Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal; Austauschbarkeit der Lichteinheit: Schutszrohrreflektor tauschbar durch Fachpersonal; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: E;

u

n

Hersteller/Typ: '

g

....................................................'

vom Bieter einzutragen

45,000 St 1.3.20 Beleuchtung 13000lm Halle+Rampe Leuchte für Deckenanbau und Pendelabhängung aus Kunststoff mit LED-Bestückung, 1-lampig. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus witterungsbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff, ähnlich RAL 9010. Schutzart IP 65. Lampen- und Geräteraum thermisch getrennt. Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese- Kautschuk. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC.

Länge: ca. 1550 mm Breite: ca. 107 mm Höhe: ca. 140 mm max. Gewicht: 3,4 kg

Ausführung: m1500; Lampe: LED; Anzahl Lampen: 1-lampig; Lampenlichtstrom: ca. 13100 lm ; max. Systemleistung: 97 W; Leuchtenlichtausbeute: 129 lm/W; Farbtemperatur: weiß, 840/4000 K, Ra > 80; Lampenlebensdauer: L80 B10 > 100.000 h bei +40°C;Dauerhafte Umgebungstemperatur: -40°C bis +40°C; Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC; Transientenschutz: 4 kV; Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 22;

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 45]

LV: Hallenbeleuchtung Elektro-Arbeiteng Seite: 7 Datum: 11.09.2026 LV-Datum: 10.09.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Transientenschutz: 4 kV; EUR EUR Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 22; Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 36; Durchgangsverdrahtung: 4 x 1,5 mm²; Polzahl: 2 polig; Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff; Gehäusefarbe: weiß ähnlich RAL 9010; Abdeckung: Schutzrohrreflektor; Lichtverteilung: engstrahlend; Verstellbarkeit: schwenkbar; UGR Wert (4H8H)*: 23,6; Schutzklasse: II; Schutzart (IP): IP65; Schlagfestigkeit: IK09; ENEC: Ja;VDE: Ja; Montageart: Pendelabhängung; Austauschbarkeit des Betriebsgerätes: Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal; Austauschbarkeit der Lichteinheit: Schutzrohrreflektor tauschbar durch Fachpersonal; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: E;

Hersteller/Typ: ' ...................L.................................'

e

vom Bieter einzutragen

s

e

20,000 St

f

1.3.30 Seilpendelmontage Seilpendelmontage der LED-Beleuchtung von Deckenhöhe;

a

Halle: maximal ca. 3,3m (First des Satteldachs) auf einheitliche Lichtpunkthöhe 9,50m; Rampe: maximal 2,0m auf einheitliche Lichtpunkthöhe von

s

5,20 m.

s

jeweils mit Befestigung mit Trägerklammern

u

Zwei Abhängungen pro Leuchte, durchschnittlich 3m/Leuchte

n

65,000 St

g

Gesamtbetrag:

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 46]

LV: Hallenbeleuchtung Elektro-Arbeiteng Seite: 8 Datum: 11.09.2026 LV-Datum: 10.09.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR 1.4 Sonstiges

Vorhandene Kabelabschottungen sind Vorhandene Kabelabschottungen sind für die Demontage von Leitungen oder Nachbelegung mit Leitungen zu öffnen und im Anschluss an die Nachbelegung wieder zu verschließen. 1.4.10 Brandschotts öffnen/schließen Vorhandene Brandschutzabschottung, in Bohrung, durch Wand aus Mauerwerk, Durchmesser über 25 bis 50 mm, Tiefe 15 bis 30 cm, belegt mit Leitungen, für Nachbelegung öffnen, Brandschott entfernen und Öffnung reinigen, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Arbeitshöhe bis 3,5 m,

7,000 St 1.4.20 Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne an- und abliefern Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne an- und abliefern

selbstfahrende Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne

zur De-/Installation der o.g. Betriebsmittel

Arbeitshöhe bis 12,50m

L

seitliche Reichweite bis 7m Tragfähigkeit mind. 20e0 kg nicht-markierende Bereifusng an- und abliefern e Hinweis: auf der Anlieferungsseite des Gebäudes (Ostseite) muss ein Niveau von ca. 1,20m

f

überwunden werden; dies ist mit einzukalkulieren.

a

s

1,000 St 1.4.30 Gelenk-Teleskoparbeitsbühne anfahren, abfahren, umsetzen

s

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne selbstfahrend

u

Beschreibung in obiger Position anfahren, abfahren, umsetzen . n

g

10,000 Tag 1.4.40 Beleuchtungsmessung 20 Messungen Höhe Messpunkte: jeweils 0,5m

Anzahl Messpunkte Halle:

12 St. im Raster 4x3, gleichmäßig im Raum verteilt

Anzahl Messpunkte Rampe:

4 St., gleichmäßig verteilt

16,000 St 1.4.50 Bestandsdokumentation STLB-Bau 2026-04 053 3248 Bestandsdokumentation, in 2-facher Ausfertigung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '

1. Einweisungsprotokoll
2. Installationsbescheinigung
3. Prüf- und Messberichte Elektro
4. Revisionspläne
5. Legenden und Verteilungspläne
6. Produktdatenblätter Elektro-Material
7. Produktdatenblätter und Zulassungen (z . B . Brandschutz)
8. Produktdatenblätter EDV
9. Sonstiges Die Revisionsunterlagen müssen die neu installierten bzw . die geänderten Anlagen (Elektroinstallationen, Unterverteilungen, Beleuchtungskörper usw.) beinhalten. Aus den Revisionszeichnungen müssen die Verteilung, die Leitungsführung (Kabelbahnen/ Kabelwannen), die Versorgungsbereiche, Standorte der Verteilungen, Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 47]

LV: Hallenbeleuchtung Elektro-Arbeiteng Seite: 9 Datum: 11.09.2026 LV-Datum: 10.09.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) Leitungsführung (Kabelbahnen/ Kabelwannen), die Versorgungsbereiche, ESUtRandorte der EUR Verteilungen, Bezeichnungen aller Stromkreise, Sicherungswerte und sonstige schalttechnische Einzelheiten ersichtlich sein.

• Verteilungspläne und Stromkreislegenden 1 Satz bei jeweiligen Verteilung 1 Satz pro Ordner
• Wartungs- und Bedienungsanweisungen für alle Geräte und Anlagen 1 Satz bei der jeweiligen Anlage 1 Satz pro Ordner
• Messprotokolle über die Messungen der Isolations- und Schleifenwiderstände, Erdungswiderstände, usw . sowie der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen gemäß DIN 1 00 - Teil 6 00, EDV-Messungen, mit Unterschrift des Auftragnehmers 1 Satz pro Ordner
• Aufstellung der VDE-Bestimmungen, nach denen die Anlagen, Anlagenteile, Geräte errichtet und hergestellt worden sind und Bestätigung der Einhaltung der anzuwendenden VDE-Bestimmungen mit Unterschrift des Auftragnehmers (VBG- 3 - Bestätigung, Fachunternehmer - Erklärung) 1 Satz pro Ordner
• Zertifikate und Prüfbescheinigungen, Fabrikatenlisten, für Geräte, Bauteile, Baustoffe usw. 1 Satz pro Ordner
• Prüfbuch für die Notbeleuchtungsanlage
• Die Erstellung der o. g . Unterlagen (alle Pläne digital bearbeitbar und als pdf, sowie alle Unterlagen

L

sind 2 x auf CD zu brennen und den Unterlagen beizufügen) gehören zum Lieferumfang des Auftragnehmers.'

e

1,000 St

s

Mit der Ausführung der im Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach

e

schriftlichem Abruf der Stundenlohnarbeiten durch den Auftraggeber zu beginnen. Dem Auftraggeber ist die Ausfühfrung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzeigen. Es sind Verrechnungssätze anzubietaen, in denen unaufgegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten einschl. Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten (Fahrkosten, Wegegelder u.a.) enthalten sind. Für vom Auftraggeber abgerufene Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten

s

Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt.

s

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen.

u

Die Stundenlohnzettel müssen prüffähig sein und die gem. § 15 Abs. 3 Satz 2 VOB/B erforderlichen, detaillierten Angaben enthaltenn.“

g

1.4.60 Auszubildende/r sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 2026-04 091 1619 Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn) der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,000 h 1.4.70 Elektriker/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 2026-04 091 1619 Stundenlohnarbeiten durch Elektriker/in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,000 h

Gesamtbetrag:

Gesamtbetrag:

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - Bewerben -

[Seite 48]

LV: Hallenbeleuchtung Elektro-Arbeiteng Seite: 10 Datum: 11.09.2026 LV-Datum: 10.09.2026

Pos-Nr. (Pos- Nr.)

Nr.) EUR EUR

Zusammenstellung

1 440 Elektro-Anlagen 1.1 Deinstallationsarbeiten 1.2 444 Niederspannungsinstallationsanlagen 1.3 445 Beleuchtungsanlagen 1.4 Sonstiges

Summe: USt 0,00 %: Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.

L

e

s

e

f

a

s

s

u

n

g

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - Bewerben -